Договор подряда и его виды

Независимо от того, кто  — заказчик или подрядчик —  готовит техническую документацию, а также смету, оба эти документа подлежат обязательному согласованию сторонами и после этого остаются, как правило, неизменными до завершения строительства. Предполагается, что технической документацией охватывается весь комплекс работ по строительству, а в согласованной сторонами смете учтены затраты на все необходимые работы.7

Так, государственное учреждение «Морская администрация порта Калининград» (далее — учреждение) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-84М (далее — ООО) о взыскании исходя из статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 12 168 804 рублей неосновательного обогащения, состоящего из 3 604 844 рублей, перечисленных ООО в качестве предварительной оплаты по договору подряда8, и неосновательно сбереженных им 8 563 960 рублей, составляющих стоимость оборудования, не переданного ответчиком истцу по указанному договору.

К участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «НПФ «ГТ Инспект».

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 28.09.2007 исковое требование удовлетворено  частично: с общества в пользу учреждения взыскано 2 142 140 рублей, излишне уплаченных за подрядные работы; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Как установлено судами, между учреждением (заказчиком) и  обществом (генеральным подрядчиком) заключен договор подряда от 11.09.2003 № 10-09/03-М 234 (далее — договор подряда, договор), по условиям которого общество приняло на себя обязательства построить пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации в составе грузопассажирского автопаромного терминала в городе Балтийске Калининградской области (далее — объект). В соответствии с дополнительным соглашением к договору подряда от 11.12.2003 №1 (далее — дополнительное соглашение) общество должно было от своего имени и на средства учреждения по договорам поставки, приложенным к дополнительному соглашению, заказать для установки на объекте высокотехнологичное оборудование на сумму 10000000 рублей, произвести его монтаж и сдать в эксплуатацию. Сроки поставки оборудования — от двух до четырех месяцев с момента оплаты. В связи с непринятием учреждением работ, выполненных с декабря 2003 года по март 2004 года, общество временно приостановило строительство, Оборудование к определенному по условиям дополнительного соглашения сроку (до 24.04.2004) поставлено не было. В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Кодекса в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Общество своевременно приступило к строительству и вело его нормальными темпами, о чем свидетельствует подтвержденный экспертным заключением объем выполненных работ, а затем приостановило и смогло продолжить строительство по причине необоснованных действий учреждения. При подписании сторонами дополнительного соглашении срок окончания строительства объекта перенесен с 25.07.2004 на 30.11.2004, поэтому у учреждения не имелось оснований полагать, работы по строительству пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации не будут завершены в срок. Учитывая установленные обстоятельства, суды первой и кассационной инстанций пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований для расторжения договора подряда по статье 715 Кодекса и неправомерно признали этот договор действующим.9

 

3.3 Подряд на  выполнение проектных и изыскательских работ

 

По договору подряда  на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результаты (п. 1 ст. 758 ГК).

Предметом договора является выполнение проектировщиком (изыскателем) проектных и (или) изыскательских работ, которые должны завершиться составлением технической документации или предоставления заказчику данных о проведенных изысканиях. Договором может охватываться выполнение как того и другого вида работ, так и лишь одного из них.

Изыскательские работы — это составная, причем начальная  стадия проектирования. Изыскания проводятся с целью технико-экономического обоснования выбора района и конкретного места строительства, комплексного изучения природных условий района, возможностей использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, транспортного сообщения, прокладки коммуникаций.

Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования.

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик (проектировщик, изыскатель) В качестве заказчиков могут выступать любые лица, которые нуждаются в результатах проектных и (или) изыскательских работ. Подрядчик должен быть предпринимателем и иметь лицензию.

Цена договора чаще всего приобретает форму сметы, содержащую постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ. Цена не является существенным условием в договоре.

Форма договора, как правило, письменная.

К обязанностям подрядчика относится, прежде всего, выполнение работ  в точном соответствии с заданием, иными исходными данными на проектирование и договором. Подрядчик обязан согласовать техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

К обязанностям заказчика  относится, прежде всего, обязанность  передать подрядчику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые  для составления технической  документации. Заказчик обязан оплатить работу подрядчика в порядке, установленном договором, а также возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и (или) изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

 

3.4 Подрядные  работы для государственных нужд

 

По государственному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных нужд (далее — государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполнение работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК).

Сторонами государственного контракта являются государственный заказчик и подрядчик. Заказчиком может выступать государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная правом распоряжаться такими ресурсами. При передаче функций государственного заказчика хозяйствующим субъектам в договорах с ними предусматриваются обязательства по выполнению переданных им функций, эффективному использованию выделенных средств, а также ответственность сторон за нарушение обязательств. Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, установленном соответствующими бюджетами.

Подрядчиком по государственному контракту может быть любое юридическое  или физическое лицо, обладающее статусом предпринимателя и имеющее необходимую  лицензию на выполнение соответствующего вида работ. К выполнению государственных контрактов наравне с российскими предпринимателями привлекаются иностранные организации. Выбор конкретного подрядчика производится на конкурсной основе путем подрядных торгов.

Предметом государственного контракта являются результаты строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со строительством и ремонтом работ. При заключении контракта в нем конкретно определяются объем и виды предстоящих работ при необходимости с их разбивкой по годам и иным периодам.

Цена выступает в качестве существенного условия государственного контракта, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 766 ГК в нем должны быть конкретно оговорены стоимость предстоящей работы, а также размер и порядок финансирования и оплаты работ. Стоимость работ по контракту определяется на основе проведенного конкурса (подрядных торгов) в пределах исходных условий.

Важное значение в  государственном контракте придается  его сроку. В контракте в обязательном порядке должны быть определены сроки начала и окончания работ, а по желанию сторон - и другие сроки (сроки приемки отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сооружений и т.п.)

Обязательства государственного заказчика по оплате подрядных работ  гарантируются Правительством РФ или  органами управления субъекта РФ в зависимости от финансирования.

Государственный контракт заключается в письменной форме.

 

 

Заключение

 

Итак, в курсовой работе мы пришли к выводу, что значимость института договора подряда все время растет и растет/

В этой курсовой работе показана актуальность выбранной темы. Не зря законодатель так широко поддерживает институт договора подряда.

Исследуя договор подряда, мы выяснили юридические признаки этого  договора. Договор является возмездным, консенсуальным, взаимным. Рассматривая стороны договора подряда, мы выяснили, что и у заказчика и у подрядчика имеются свои права и обязанности.

В данной курсовой работе было рассмотрено общее понятие  договора подряда. Общим это понятие  является для видов договора подряда. Виды договора подряда имеют каждый свои особенности. Суть этих договоров заключается в том, что одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы, и оплатить его. Поэтому договор подряда является родовым понятием по отношению к этим договорам. Это такие договоры, как договор бытового подряда, договор строительного подряда, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Практическое значение состоит в том, что новые знания, которые обретаются в ходе исследования научно-правовой литературы и написания  работы по заданной теме, можно будет  применить на практике. Как уже  упоминалось, договор подряда –  основа жизнедеятельности физических и юридических лиц. Без этого договора невозможно обойтись, поэтому изучение данной проблемы поможет в дальнейшей жизни, как простого обывателя, так и будущего юриста.

Подводя итоги проведенного исследования, которое заключалось в рассмотрении широкого круга вопросов, связанных с договорами подряда, можно сделать следующие выводы:

Изучение правовой литературы при написании данной курсовой работы способствовало наиболее точному и правильному регламентированию законов и иных правовых актов в отношении договора подряда.

Основными положениями  и существенными условиями договора подряда являются права и обязанности  сторон по договору подряда, которые  четко определяют границы договора подряда, с которыми нельзя спутать другие виды договоров, это:

подрядчик выполняет  работу по заданию заказчика с  целью удовлетворения тех или  иных индивидуальных запросов и требований заказчика;

подрядчик обязуется  выполнить определенную работу, результатом  которой является создание новой  вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи;

вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности  подрядчику до момента принятия выполненной  работы заказчиком;

подрядчик самостоятелен  в выборе средств и способов достижения обусловленного договором результата;

подрядчик обязуется  выполнить работу за свой риск, т.е. он выполняет работу своим иждивением и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе выполнения работы он достигает оговоренного договором результата;

подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право, на получение которого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных договором или законом.10

Основным источником правового регулирования договора подряда является Гражданский кодекс РФ, который либо обеспечивает исчерпывающее регулированного договора подряда, либо содержит основные принципиальные положения, а в отношении деталей отсылает к федеральным законам или иным правовым актам. Таким образом, обеспечивается стабильное правовое регулирование соответствующих правоотношений с учетом интересов всех участников имущественного оборота.

Целью данной курсовой работы являлось подробное рассмотрение договора подряда. Поставленная цель достигнута с помощью множества источников, в которых закреплены нормы гражданского права, которые имеют непосредственное отношение к договору подряда.

 

 

                        Список использованной литературы:

                                             

Источники:

1. Конституция РФ от 12.12.1993
2. Гражданский Кодекс РФ ч. 2 от 22.12.1995
3. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994
4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
6. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1999
7. Собрание законодательства Российской Федерации. 1996г. № 3.

 

Библиография:

1.Гомола А.И. «Гражданское право», Москва, 2003

2. «Гражданское право» под ред. С.П. Гришаева, Москва, 2003

3. Сендюкаева Н.Х., Шустикова И.Н. «Гражданское право», Москва, 2004

4. Смоленский М.Б. «Гражданское право», Феникс, 2005

5. Бюллетень Верховного Суда РФ № 10, 2008

¹ Гражданский кодекс РФ ч. 2 ст. 702

² Гомола А.И. «Гражданское право», М, 2003, с.53

³ Смоленский М.Б. «Гражданское право», Феникс, 2005

⁴ Комментарий к Гражданскому Кодексу под ред. Д.В. Мурзина, М,1998